Приложение N 2 к Извещению о проведении запроса котировок на поставку канцелярских товаров
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
г. Красногорск "___" ______ 2011 г.Правительство Московской области, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице заместителя Председателя Правительства Московской области - руководителя аппарата Правительства Московской области Агапова Романа Вячеславовича, действующего на основании постановления Правительства Московской области от 22.07.2009 N 598/30, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке канцелярских товаров (далее - товар) на общую сумму: _____ (___) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС 18 процентов - ___ (__) рублей ______ копейки.
1.2. Товар поставляется Государственному заказчику по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.
1.3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) дней после заключения Контракта.
1.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании заявки Государственного заказчика в соответствии со Спецификацией (приложение), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.5. Качество товара Поставщик удостоверяет сертификатом соответствия и другими обязательными для данного вида товара документами.
1.6. Контракт заключен на основании Протокола заседания Комиссии Правительства Московской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области от "____" _____________ 2011 года N ____.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик:
2.1.1. Поручает Поставщику осуществление поставки товара для государственных нужд Московской области в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.
2.1.3. Обеспечивает оплату товара в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
2.1.4. Осуществляет контроль за исполнением Контракта.
2.1.5. Производит приемку товара, поставленного по Контракту.
2.1.6. В случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Поставщика, о чем составляется акт, вправе требовать у него соответствующего возмещения.
2.1.7. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Поставщика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.
2.2. Поставщик:
2.2.1. Обязуется поставить товар надлежащего качества для государственных нужд Московской области в объеме, сроки и по цене, которые предусмотрены Контрактом.
2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения Контракта.
2.2.3. Не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.
2.2.4. Представляет Государственному заказчику все необходимые для оплаты товара документы в срок не позднее 2 (двух) дней с момента поставки товара.
2.2.5. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Государственного заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.
3. Стоимость товара и порядок расчетов
3.1. Стоимость товара определена в п. 1.1 и включает в себя все расходы на погрузо-разгрузочные работы, упаковку, перевозку (доставку), страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
3.2. Поставленный товар оплачивается Государственным заказчиком из средств бюджета Московской области.
3.3. Стоимость единицы поставляемого товара остается фиксированной в течение всего срока выполнения Контракта и изменению не подлежит.
3.4. Оплата производится по факту поставки товара на основании подписанных уполномоченными лицами актов сдачи-приемки товара, товарно-транспортных накладных, счетов и счетов-фактур в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения счета, счета-фактуры, товарно-транспортных накладных. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.5. Расчеты за поставленный товар производятся исключительно между Государственным заказчиком и Поставщиком платежными поручениями в соответствии с условиями Контракта.
3.6. Государственный заказчик не оплачивает дополнительные расходы, не предусмотренные Контрактом.
4. Порядок сдачи и приемки товара
4.1. Поставщик передает, а Государственный заказчик принимает товар в соответствии со Спецификацией (приложение). Прием товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Государственного заказчика (путем внешнего осмотра упакованного товара) согласно товарно-транспортной накладной.
4.2. При завершении поставки товара Поставщик представляет Государственному заказчику подписанные: счет, счет-фактуру на товар, товарно-транспортную накладную, акт сдачи-приемки товара в 3 (трех) экземплярах, сертификат соответствия и гарантию качества на поставляемый товар.
4.3. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения приемо-сдаточных документов обязан их подписать.
4.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного товара либо недопоставки товара Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения товара обязан представить Поставщику акт с перечнем дефектов товара либо с указанием объема недопоставленного товара. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения данного акта обязан произвести замену товара, не отвечающего требованиям качества, либо поставить недостающее количество товара. После замены Поставщиком товара в течение указанного срока либо поставки недостающего его количества Государственный заказчик подписывает акт сдачи-приемки товара.
4.5. Государственный заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по качеству поставленного товара в течение гарантийного срока.
4.6. Датой поставки товара считается дата подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки товара.
4.7. Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующими техническими условиями. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае недопоставки или просрочки поставки товара в установленные сроки Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени в размере 0,4 процента от стоимости недопоставленного, не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
5.3. В случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов стоимости некачественного товара.
5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств и устранения выявленных дефектов товара.
5.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров.
5.6. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом Московской области.
6. Осуществление контроля за исполнением Контракта
Органы государственной власти Московской области и должностные лица, уполномоченные Губернатором Московской области, вправе организовывать контроль за исполнением Контракта, в том числе проводить экспертные проверки поставок товара для государственных нужд Московской области.
7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет ____ (___) год с момента подписания акта сдачи-приемки товара.
Гарантия качества на поставляемый товар составляет ____ (____) год, при этом период предоставления в полном объеме гарантии качества поставляемого товара включает в себя гарантийный срок, предоставленный Поставщиком товара.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясений, наводнений, пожаров.
8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону в письменной форме любым доступным способом, обеспечивающим своевременное получение информации. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
8.3. Не относится к форс-мажорным обстоятельствам отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта товаров либо отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.
9. Срок действия настоящего Контракта
Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2011 года, а в части осуществления Поставщиком гарантийных обязательств - до окончания гарантийного срока.
10. Заключительные положения
10.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.
10.2. Контракт составлен в письменной форме в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Государственного заказчика, один для Поставщика).
10.3. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней.
10.4. Приложение к Контракту является его неотъемлемой частью.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Государственный заказчик: Поставщик: Правительство Московской области (л/с 03482835780 в Управлении исполнения бюджета Министерства финансов Московской области ИНН/КПП 7710342058/502401001) Юридический адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1. Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1. ОКАТО 46223501000, ОКПО 00022036 ИНН/КПП 5000001451/502401001 УФК по Московской области (Минфин МО л/с 02482000010) Банк Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, БИК 044583001 Р/с 40201810000000000104 Заместитель Председателя Правительства Генеральный директор Московской области - руководитель аппарата Правительства Московской области ____________________ Р.В. Агапов ___________________________ М.П. М.П.Практически любая сфера деятельности человека предполагает необходимость использования канцтоваров. По этой причине покупка и продажа такой продукции – сделка очень распространенная. Многие относятся к ней без должного внимания, но фактически при покупке канцтоваров совершаются достаточно значимые юридические действия, которые регулируются законодательством.
Договор купли-продажи канцтоваров может иметь существенные отличия, которые возникают в связи с наличием разных нюансов.
Если же сложностей нет, то типовой договор включает в себя следующие элементы:
- наименование и номер;
- место и дата составления;
- наименование и реквизиты сторон;
- стоимость передаваемого товара и порядок оплаты;
- взаимные права, обязанности и ответственность сторон.
Требования к оформлению договора купли-продажи канцтоваров
Как правило, розничная покупка канцтоваров не требует составления договора. Своего рода аналогом документа, подтверждающего согласие сторон заключить сделку, выступает чек. При этом даже его потеря не исключает возможности вернуть товар плохого или ненадлежащего качества.
В случае заключения договора сторонам следует внимательно отнестись к условиям сделки и ознакомится со всеми нюансами перед подписанием документа.
Важно соблюсти письменную форму такого договора и некоторые другие требования, установленные законодательством. В этом случае сделка пройдет без каких-либо сложностей, а стороны обязаны будут выполнить все принятые на себя обязательства.
Особенности договора купли-продажи канцтоваров и его виды
Предметом договора выступают сами канцтовары, которые могут реализовываться как в розничном формате, так и в больших объемах.
Согласно нормам законодательства сегодня можно выделить два типа подобных договоров:
- Розничная купля – продажа канцтоваров, когда покупатель приобретает товар в магазине, работающем с целью извлечения прибыли. Покупатель в этом случае приобретает товар, как правило, для личного использования и не стремится на этом заработать. Это и есть основная особенность такого вида договоров;
- Поставка канцтоваров. В этом виде правоотношений сторонами выступают предприниматели, действующие исключительно в коммерческих целях. Продавцом выступает, как правило, оптовый поставщик, а покупателем – предприниматель, приобретающий товар с целью его последующей перепродажи. Обе стороны действуют в своих интересах с целью получить дополнительный доход.
При внимательном изучении нюансов и рекомендаций можно без каких-либо проблем разобраться в этих несложных формах купли-продажи канцтоваров и составить грамотный договор без помощи профессионального юриста. Это поможет избежать возможных проблем в будущем.
Конечно, составление такого договора – процесс серьезный и ответственный, включающий в себя необходимость учета некоторых тонкостей, но при внимательном и серьезном отношении справиться с этой работой будет несложно.
ДОГОВОР № ____
на приобретение и поставку канцелярских товаров
Городское поселение Угольные Копи «_____» _____________2011 г.
Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки", именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола № ___________ от ________________, заключили настоящий Договор (в дальнейшем "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего Договора является приобретение и поставка канцелярских товаров для администрации ФКП "Аэропорты Чукотки".
1.2 Поставщик обязуется произвести покупку и поставку Товара в соответствии с условиями и требованиями Договора, Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование.
1.3 Требования, предъявляемые к товару, определяются техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет __________________________________________ рублей.
Цена Договора включает в себя стоимость товара, все расходы, связанные с его поставкой (транспортные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей)
2.2. В течение 1 0 дней с момента заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Поставщику в размере 30 % стоимости товара по настоящему Договору.
2.3. Окончательный расчет за поставленный товар осуществляется безналичным расчетом в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком товара, счета, счета-фактуры, оформления Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара (без претензий), а также получения иных документов, предусмотренных техническим заданием.
3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Приобретение и поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с техническим заданием Заказчика до 01.11.2011г.
3.2.Товар доставляется Поставщиком по адресу : Чукотский АО , ФКП «Аэропорты Чукотки».
3.3. Сдача-приемка Товара производится в ФКП «Аэропорты Чукотки», с участием представителей Заказчика и Поставщика.
При приемке Товара Заказчик проверяет фактически получаемый Товар на предмет соответствия комплектности, качеству и требованиям технического задания (приложение № 1), а также иным условиям, установленным в Договоре.
3.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Заказчику акт приема-передачи Товара (2экз.), товарную накладную (2экз.) с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием (приложение №1).
3.6. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи Товара.
3.7. Датой приобретения Товара является дата подписания Заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи Товара без претензий.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
Осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т. ч. технического задания, и передать его Заказчику в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора;
Уведомить Заказчика в письменном виде о поставке Товара;
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика.
4.2. Заказчик обязан:
Принять поставленный по настоящему Договору Товар, при условии его соответствия требованиям Договора;
Опла тить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Предоплата в размере 30-ти %, которые Заказчик должен перечислить на расчетный счет Поставщика в течение 10-ти дней, со дня заключения настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации .
6.2. За нарушение установленного по настоящему Договору срока поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. За неисполнение обязательства по покупке и поставке Товара или ненадлежащее исполнение обязательств , предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 0,2% от цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4. За просрочку оплаты Товара Поставщик вправе требовать уплаты Заказчиком неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны.
6.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.
6.6. При неисполнении/нарушении Поставщиком условий настоящего Договора, сумма предоплаты возвращается Заказчику в полном объеме, в течение 30-ти дней с момента выявления неисполнения/нарушения.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.
7.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Оборудования при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать оборудование от рисков.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня (даты) его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Чукотского АО.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.3. К настоящему Договору прилагается техническое задание (приложение № 1), являющееся его неотъемлемой частью.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
Заказчик
ФКП «Аэропорты Чукотки»
Юридический адрес: 689503 , Чукотский АО, п. Угольные Копи-3, ул. Портовая, 6
Почтовый адрес: Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, а/я 1
Банковские реквизиты:
К/с
Поставщик
___________________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
Банковские реквизиты:
р/с: ________________________________________________________________________
БИК _____________________, к/с ______________________________________________
ИНН _______________________ КПП ____________________________
Генеральный директор ___________________________________
ФКП «Аэропорты Чукотки» ___________________________________
__________________ _____________________/______________/
«_____» _______________ 2011г. «_____» _______________ 2011г.
Приложение
к договору
№ ____ от _________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
Файл вкладыш А4 50мм | |||
Папка скоросшиватель пластмасс | |||
Папка с 2 пружинами | |||
Папка с ароч механизмом | |||
Папка с 100 файлами | |||
Папка с 60 файлами | |||
Папка с 30 файлами | |||
Папка с 20 файлами | |||
Папка скоросшиватель картон | |||
Папка с арочным мех Крона 50мм синяя | |||
Папка с арочным мех Крона 75-80мм | |||
Конверты бум Мал письмо | |||
средние 162х229 | |||
большие 229х324 | |||
Лотки вертик серые | |||
Лотки гориз серые | |||
Степлер более 160-210 лист | |||
Скобы для степ 10 | |||
Скобы для степ 20 | |||
Скобы для степ 160-210 | |||
Скрепки мал | |||
Скрепки 50мм | |||
Магнитные скрепочницы | |||
Зажимы крокодил малые | |||
Клей карандаш | |||
Бумага А4 | |||
Штрих корректор |
Договор поставки № ______ г. Москва "___" __________ 2013 г. _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО "ВБ-Сервис", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Данилина Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Поставщик обязуется поставить канцелярские товары, согласно Приложению №1 к Договору, именуемые в дальнейшем "Товар", а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена Договора не может превышать сумму ___________ (_____________________) рублей, в том числе НДС 18% - _________________________________. Объем Поставки Товара в пределах цены Договора, указанной в настоящем пункте не является для Сторон обязательным и может быть изменен в течение срока действия Договора в соответствии с фактическими потребностями Покупателя, но в пределах цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора. Заключения дополнительного соглашения к Договору в этом случае не требуется. 2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость упаковки, расходы, связанные с доставкой и выгрузкой Товара на объекте доставки Покупателя, а также другие расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора. 2.3. Оплата Договора производится Покупателем по счетам, выставляемым на основании поданных Покупателем заявок, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения счета Поставщика, выставленного после поставки Товара и подписания Сторонами товарной накладной. 2.4. Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 2.5.°Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА 3.1. Поставка Товара осуществляется партиями, формируемыми, согласно заявкам Покупателя в соответствии с Приложением №1 к Договору. 3.2. Товар поставляется Поставщиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка Покупателя должна содержать 3.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на объект Покупателя по адресу, указываемому в заявке Покупателя. 3.4. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность и неизменность качества Товара при перевозке и хранении. 3.5. Товар передается представителю Покупателя по товарным накладным, в которых указывается количество, наименование и цена Товара. 3.6. В случае несоответствия Товара согласованной Сторонами заявке и (или) обнаружения Покупателем при приемке Товара внешних дефектов Поставщик обязан своими силами и за свой счет в разумный срок, согласованный с Покупателем, заменить несоответствующий и (или) дефектный Товар. 3.7. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи, утраты или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю, с даты подписания Сторонами товарной накладной. 4. КАЧЕСТВО ТОВАРА Поставщик гарантирует высокое качество Товара и его соответствие стандартам, техническим условиям, прочей нормативно-технической документации для данного вида товара. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За несвоевременную оплату поставленного Товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы. 5.2. За несвоевременную поставку Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы Товара, который необходимо поставить за каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости. 5.3. Пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору одной из Сторон подлежат уплате другой Стороне в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты получения требования об ее уплате. Такое требование должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой признания пени Стороной, нарушившей договорные обязательства, считается дата фактического получения другой Стороной денежных средств, перечисленных в связи с уплатой пени. 5.4. Уплата пени не освобождает Стороны от полного исполнения своих обязательств по Договору. 6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, как стихийные бедствия, война, военные действия, изменение законодательства, а также иные чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, не зависящие от Сторон, произошедшие помимо воли Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору. 6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу действия непреодолимой силы, обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной форме об их наступлении и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 (Трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления другой стороне. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае если споры не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. 8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 8.3. Договор будет прекращен по окончании срока его действия и в случае даже если количество Товара, фактически поставленного Покупателю в течение срока действия Договора, окажется меньше количества Товара, указанного в Приложении № 1 к Договору, при этом Сторонами производится взаиморасчет по фактическому количеству поставленного Товара. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами. 9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК: ____________________________ ____________________(____________) М.П.ПОКУПАТЕЛЬ: __________________(_______________.) М.П. Приложение №1 к Договору № ____ от "__"_________ 201__ г. ПЕРЕЧЕНЬканцтоваров, планируемых приобрести Обществом в 2014г. Канцелярские принадлежностиЕд.изм. Кол-во товара на 2014г.цена (руб.)ИТОГО на 2014г. (руб.)1Бумага для ОфТех KIM LUX Classic (А4, 80г,150% CIE) пачка 500лшт.10692Бумага цветная IQ COLOR (А4, 80г,5цв.39,40,44,42,48 по 50л) пачка 250лшт.213Ручка шар. Pilot Super GRIP авт.резин.манжет.шт.6944Ручка гел. Pilot G2-0,5 авт.резин.манжет.шт.2235Папка-регистратор 50мм "Комус мрамор"шт.1986Папка-регистратор 75мм "Комус мрамор"шт.1518Клей.лента упаков. "Комус" 50мкм,50ммх100мшт.2219Папка-конверт с кнопкой Attache 180мкм,до 120лшт.11110Текстовыделитель Е-345 Edding 4 цв.наб.5811Перманентный маркер черный Комус 1-4ммшт.12212Папка-уголок 100 мкр Attache А4шт.67013Файл-вкладыш 40 мкр Attacheуп.9814Степлер SAX 219№10шт.2615Клей Attache 20 гр.шт.8416Ножницы Attache 169 ммшт.2117Наборы узких клейких закладок-стрелок Post-it ,4-х цв. по 24 закладкишт.7218Радужная и цветная бумага д/заметок Post-it с клеющим краем 76*76 100лшт.11319Набор цветных клейких блоков Post-it , минипак.38*51 3бл по 100луп.136 ИТОГО: В том числе НДС: Примечание: 1. Заявки на поставку канцтоваров будут формироваться по мере необходимости в течение 2014г.;2. Оплата товара будет осуществляться на основании счетов Поставщика, путем безналичного перечисления денежных средств на расчётныйсчёт поставщика;3. Максимальная стоимость договора не может превышать 350 000 руб., включая НДС;4. Цена за единицу товара не может превышать цены, указанной в настоящем ПЕРЕЧНЕ. Приложение №2 ___ФОРМА__к Договору № ____ от "__"_________ 201__ г. Заявка на поставку канцелярских товаров по Договору № _______ от "___" _____ 2013 г. ООО "ВБ-Сервис" просит Вас осуществить поставку Товаров, согласно нижеследующему: № п/пНаименование товараколичествоЕдиница измеренияАдрес объекта поставки ТовараПримечания Оплата поставленного Товара будет произведена согласно статье 2 Договора. Ответственное лицо от ООО "ВБ-Сервис" ____________________________ (должность, фамилия, инициалы) Генеральный директор ООО "ВБ-Сервис" И.А.Данилин От Покупателя:От Поставщика:Генеральный директор ООО "ВБ-Сервис" ____________________И.А.Данилин м.п.Генеральный директор _____________________ м.п.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.
1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.
1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.
1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.
2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.
2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).
2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.
2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.
2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.
2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.
4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.
5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).
5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.
5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.
5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.
5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.
6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.
6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.
6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.
7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.
7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.
7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.
7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.
7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:
8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.
8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
- односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.
11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.
11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
